Table des Matières
Publicité
La validité de la garantie est subordonnée aux conditions suivantes:
• cette notice et son étiquette code barres doivent être présentées avec l'appareil qu'elles
couvrent; leur perte entraîne celle de la garantie.
• le bon de garantie doit être complètement rempli, signé, cacheté et daté par l'installateur
agréé.
• il doit être renvoyé, dans la quinzaine de l'installation à Bulex. A défaut, la garantie prend
cours à la date de fabrication de l'appareil, et non à sa date d'installation.
• le numéro de fabrication de l'appareil ne doit être ni altéré ni modifié,
• l'appareil ne doit avoir subi aucune modification ou adaptation, hormis celles éventuelle-
ment exécutées par du personnel agréé par Bulex, avec des pièces d'origine Bulex, en
conformité avec les normes d'agrément de l'appareil en Belgique,
• l'appareil ne peut être, ni placé dans un environnement corrosif (produits chimiques, salon
de coiffure, teintures, etc.), ni alimenté par une eau agressive (adjonction de phosphates,
silicates, dureté inférieure à 6°F).
Une intervention sous garantie n'entraîne aucun allongement de la période de garantie. La garantie
ne joue pas lorsque le mauvais fonctionnement de l'appareil est provoqué par:
• une installation non conforme,
• une cause étrangère à l'appareil telle que :
-
tuyaux d'eau ou de gaz chargés d'impuretés, manque de pression, inadaptation ou
modification de la nature et/ou des caractéristiques des fluides (eau, gaz, électricité),
-
tuyaux de chauffage en matière synthétique et sans ajout d'un inhibiteur,
-
usage anormal ou abusif, erreur de manipulation par l'utilisateur, manque d'entretien,
entartrage, négligence, heurt, chute, manque de protection en cours de transport,
surcharge, etc.,
-
gel, force majeure, etc.,
-
intervention d'une main-d'œuvre non compétente,
-
électrolyse,
-
utilisation de pièces non d'origine.
La visite du service après-vente se fera uniquement sur demande. Durant les deux premier mois de
garantie, le déplacement est gratuit s'il est justifié.
Durant les 22 mois suivants, un forfait déplacement égal à 50% du forfait de déplacement dépan-
nage sera facturé par le service après-vente bulex service.
Est débitrice de la facture éventuelle, la personne qui a demandé l'intervention, sauf accord préala-
ble et écrit d'un tiers pour que la facture lui soit adressée.
En cas de litige, la Justice de Paix du 2ème Canton de Bruxelles, le Tribunal de Première Instance
ou de Commerce et, le cas échéant, la Cour d'Appel de Bruxelles, sont seuls compétents.
12
Instruction pour l'installation
Publicité
Table des Matières
